承攬合同精選(九篇)
前言：一篇好文章的誕生，需要你不斷地搜集資料、整理思路，本站小編為你收集了豐富的承攬合同主題范文，僅供參考，歡迎閱讀并收藏。
第1篇：承攬合同范文
定作方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（甲方）
承攬方：＿＿＿＿＿＿＿＿（乙方）
簽訂日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
簽訂地點(diǎn)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
1．品名（或項(xiàng)目）、數(shù)量及價(jià)款：
──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────
│加工定作物品│型號、規(guī)格│計(jì)量單位│數(shù)量│價(jià)款或酬金│交（提）定作物│
│名稱或項(xiàng)目 │ ││├──┬──┤或完成工作日期│
││ │││單價(jià)│金額│ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤
│合計(jì)金額（人民幣：?。┌邸∈啊∪f 仟 佰 拾 元 角 分│
──────────────────────────────────
2．使用原材料（半制品）及主要輔料規(guī)定：
（1）甲方向乙方提供部分：
──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────
│品名│型號、規(guī)格│計(jì)量單位│數(shù)量│單價(jià)│金額│ 提供日期 │消耗定額 │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────
質(zhì)量要求：
檢驗(yàn)及提供方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
價(jià)款處理方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（2）乙方提供部分：
─────┬─────┬────┬─────────────────
第2篇：承攬合同范文
委托人：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務(wù)：_________
委托人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯(lián)系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
承攬人：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務(wù)：_________
委托人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯(lián)系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
就委托人委托承攬人搬遷事宜，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 搬運(yùn)貨物
1、貨物名稱：_________。
2、貨物數(shù)量：_________。
3、貨物價(jià)值：_________。
4、委托人委托搬運(yùn)的物品應(yīng)無違禁品及危險(xiǎn)物品。
貨物清單作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。
第二條 包裝
委托人應(yīng)按承攬人要求進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)包裝。委托人應(yīng)將搬運(yùn)的小件物品提前打包、整理，文件資料要裝箱封好，電腦要拆掉連線，所需搬運(yùn)物品集中堆放。也可由承攬人進(jìn)行包裝，但包裝前應(yīng)檢查物品，保證安全運(yùn)輸。
第三條 服務(wù)要求
承攬人在搬運(yùn)過程中，做到服務(wù)熱情周到，保證物品完整無損，服從委托人的分配與指揮，將物品碼放到位，如在搬運(yùn)過程中發(fā)生丟失或損壞，承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
第四條 搬運(yùn)日期
1、_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，具體搬遷時(shí)間待電話通知而定。
2、承攬人裝貨拉出拆卸現(xiàn)場之后保證在_________天之內(nèi)運(yùn)至委托人卸貨工地。因氣候等意外因素影響，可酌情延期。
3、委托人如需變更搬運(yùn)時(shí)間的，應(yīng)于約定搬運(yùn)日期前_________日通知承攬人，否則委托人應(yīng)另行支付承攬人人民幣_________元的遲延費(fèi)。但不得超過原估價(jià)總金額_________%。
4、搬運(yùn)作業(yè)進(jìn)行中，因刮風(fēng)、下雨、路況等因素以致未能完成的，由雙方另定時(shí)間繼續(xù)完成。
第五條 搬運(yùn)地點(diǎn)
貨物搬出地點(diǎn)：_________。貨物搬到地點(diǎn)：_________。承攬人需依委托人的指示將承運(yùn)貨品搬運(yùn)至指定位置。
第六條 搬運(yùn)車輛
委托人提供《裝貨清單》，承攬人按裝貨清單拉運(yùn)。承攬人必須選用合適的吊車、板車及貨車，并按委托人指定的路線運(yùn)輸，以確保吊卸、運(yùn)輸過程中的設(shè)備安全。如因承攬人不按委托人指定路線、速度行駛造成設(shè)備損壞，由委托人根據(jù)實(shí)際損壞估價(jià)，承攬人來賠償。
第七條 檢驗(yàn)
委托人應(yīng)及時(shí)對送達(dá)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，逾期未收貨，應(yīng)向承攬人支付保管費(fèi)用。
第八條 費(fèi)用
1、包裝費(fèi)用：_________。
2、搬運(yùn)費(fèi)用：每車次_________元人民幣，按實(shí)際車次結(jié)算。車型：_________。采車次方式收費(fèi)的，承攬人應(yīng)按車輛的容積，以符合法律規(guī)定的滿載方式進(jìn)行。
3、搬運(yùn)期間，承攬人的餐飲差旅費(fèi)、過橋費(fèi)、通行費(fèi)、油費(fèi)、車輛維修費(fèi)等均由其自己負(fù)擔(dān)。
4、承攬人應(yīng)依本合同所約定的計(jì)價(jià)方式收費(fèi)，不得借故加價(jià)或要求任何附加費(fèi)用。
5、有電梯的房屋，如電梯非因承攬人的過失無法正常使用時(shí)，除前條所約定的搬運(yùn)費(fèi)外，均依附件搬運(yùn)作業(yè)估價(jià)單約定方式另行收費(fèi)。
第九條 結(jié)算方式
簽約時(shí)預(yù)付定金人民幣_________元。余款人民幣_______元，于搬遷作業(yè)完成經(jīng)委托人確認(rèn)后支付，承攬人同時(shí)提供正式運(yùn)輸發(fā)票。
承攬人按要求將貨物送達(dá)后，委托人如不足額支付運(yùn)輸費(fèi)和保管費(fèi)，承攬人對貨物享有留置權(quán)。
第十條 安全保證
承攬人保證在合同規(guī)定期限內(nèi)將貨物安全運(yùn)抵指定地點(diǎn)。對承運(yùn)的貨物要負(fù)責(zé)安全，保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質(zhì)。在裝卸、運(yùn)輸途中一旦出現(xiàn)貨物丟失、短少、變質(zhì)、損壞等情況，原則上按到達(dá)地的市場價(jià)格進(jìn)行賠償。另有約定的，按約定限額賠償。但如果貨物的缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理損耗或是委托人過錯造成，則承攬人不承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十一條 保險(xiǎn)
一般貨物保險(xiǎn)由承攬人負(fù)責(zé)，貴重貨物保險(xiǎn)由委托人負(fù)責(zé)。
第十二條 物品損毀
1、承攬人對于因搬運(yùn)過程所致委托人物品的毀損、滅失或者造成其他損害的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。但因不可抗力，或因搬運(yùn)物的性質(zhì)，或因委托人或其受雇人的過失所造成的，不在此限。
2、上述情形，委托人應(yīng)于搬運(yùn)完成后三日內(nèi)告知承攬人，如搬運(yùn)物品有毀損滅失不易發(fā)現(xiàn)的，應(yīng)于搬運(yùn)完成后十日內(nèi)，將其情事告知承攬人。
3、委托人提交承攬人運(yùn)送物品，若有現(xiàn)金、有價(jià)證券、珠寶、貴重金屬、美術(shù)品、古董或其他貴重物品時(shí)，除委托人于托運(yùn)時(shí)報(bào)明其性質(zhì)及價(jià)值的以外，承攬人對于其毀損或滅失，不負(fù)責(zé)任。但承攬人有故意或過失的，不在此限。
4、上述所定期限均扣除法定節(jié)假日。
第十三條 責(zé)任負(fù)擔(dān)
承攬人因搬運(yùn)對第三人所發(fā)生的責(zé)任概由承攬人負(fù)責(zé)。
第十四條 聲明及保證
委托人：
1、委托人為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、委托人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（_________）均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對委托人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、委托人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是委托人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
承攬人：
1、承攬人為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（_________）均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十五條 保密
雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業(yè)秘密、公司計(jì)劃、運(yùn)營活動、財(cái)務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十六條 通知
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2、各方通訊地址如下：_________。
3、一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第十七條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第十八條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第十九條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十條 補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十一條 合同的效力
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
委托人（蓋章）：_________ 承攬人（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
委托人（簽字）：_________ 委托人（簽字）：_________
第3篇：承攬合同范文
承攬方（全稱）：＿＿＿＿＿＿
定作方（全稱）：＿＿＿＿＿＿
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
1．品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期：
──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────────┬──────
│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│單價(jià)│金額│分期交（收）貨數(shù)量│超欠幅度％ │
││││││├─┬─┬─┬─┬─┤│
│││││││月│月│月│月│月││
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤
│││││││ │ │ │ │ ││
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤
│││││││ │ │ │ │ ││
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤
│││││││ │ │ │ │ ││
├──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴──────┤
│總金額（大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分＄＿＿＿＿│
──────────────────────────────────
2．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
3．原材料來源及互利方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
4．交（收）貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
5．貨款結(jié)算時(shí)間及方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
6．包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
7．違約責(zé)任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
8．其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
9．不可抗力＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
10．本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。
11．本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)向仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。
12．本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
13．本合同有效期自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止。
────────────────┬─────────────────
│承攬人：法人委托書號碼＿＿＿＿ │定作人：法人委托書號碼＿＿＿＿＿＿│
│營業(yè)執(zhí)照號碼│營業(yè)執(zhí)照號碼 │
├────────────────┼─────────────────┤
│承攬人：│定作人：?。ㄉw章）│
│法定代表人：│法定代表人： │
│開戶銀行：帳號：│開戶銀行：帳號： │
│電話號碼：電掛：│電話號碼：電掛： │
│住址： │住址：│
第4篇：承攬合同范文
一、 甲方提供原料情況：
品（材料）名：
規(guī)格型號：
單位：
數(shù)量：
單價(jià)：
金額：
交貨日期：
超欠幅度%：
供應(yīng)辦法：
二、乙方加工產(chǎn)品的義務(wù)
1. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
2. 質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法：
3. 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
4. 交貨（運(yùn)輸）辦法及地點(diǎn)：
5. 貨款共計(jì)人民幣（大寫）：
6. 結(jié)算辦法及期限：
7. 其他：
三、違約責(zé)任：
第一點(diǎn)：甲方的違約責(zé)任
（1）變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí)，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方損失。
（2）中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值 %的違約金。
（3）自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之 的違約金。
（4）未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
（5）未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
（6）實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。
（7）錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
（8）其他。
第二點(diǎn)：乙方承擔(dān)的違約責(zé)任
（1）產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià)；甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔(dān)因此造成的損失。
（2）未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交；不需要的，可以退貨，并承擔(dān)損失；不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值 %的違約金。
（3）包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
（4）未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
（5）不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
（6）產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
（7）未按甲方對技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
（8）其他：
本合同一式 份。有效期自請?zhí)顚懹行鹗紩r(shí)間 到請?zhí)顚懹行ЫK止時(shí)間 止。
甲方：請?zhí)顚懚ㄗ鞣?乙方：請?zhí)顚懗袛埛?/p>
法定代表人： 法定代表人：
電話：填寫定作方辦公電話 電話：填寫承攬方辦公電話
地址：填寫定作方住所 地址：填寫承攬方住所
第5篇：承攬合同范文
加工承攬合同
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．
第一條 加工成品
──────────┬───────────┬───┬───┬───
│品名│ 規(guī)格（長，寬，高cm）│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130X40X 90│ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180X100X95│ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180X100X95│ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180 X40X200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │180X80X 200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │180X50X 200 │ 件 │ 80 │ │
──────────┴───────────┴───┴───┴───
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．
二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做．
三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便．
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)．
第三條 原材料由甲方提供．
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見．甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．
第五條 工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元．
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收．驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)．雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明．
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行．交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)．
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)980元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)．
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)490元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)．運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)．
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元（貳萬元）．甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款．乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還．
第十一條 結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款．
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償．
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．
四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金．
五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20％的違約金．
六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收．
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．
二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30％的違約金．
三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失．
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金．
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．
六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用．
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任．但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失．
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份．
甲方：××縣木具廠（蓋章）
代表人：黃華新（簽名）
地址：七都鎮(zhèn)
電話：66．8971
開戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號：104750
乙方：××縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關(guān)中山街5號
電話：33．7347
開戶銀行：××縣支行
第6篇：承攬合同范文
定作方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（甲方）
承攬方：＿＿＿＿＿＿＿＿
（乙方）
簽訂日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
簽訂地點(diǎn)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
1．品名（或項(xiàng)目）、數(shù)量及價(jià)款：
──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────
│加工定作物品│型號、規(guī)格│計(jì)量單位│數(shù)量│價(jià)款或酬金│交（提）定作物│
│名稱或項(xiàng)目 │ ││├──┬──┤或完成工作日期│
││ │││單價(jià)│金額│ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤
│合計(jì)金額（人民幣： ）佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分│
──────────────────────────────────
2．使用原材料（半制品）及主要輔料規(guī)定：
（1）甲方向乙方提供部分：
──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────
│品名│型號、規(guī)格│計(jì)量單位│數(shù)量│單價(jià)│金額│ 提供日期 │消耗定額 │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────
質(zhì)量要求：
檢驗(yàn)及提供方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
價(jià)款處理方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（2）乙方提供部分：
─────┬─────┬────┬─────────────────
│品名及產(chǎn)地│型號、規(guī)格│質(zhì)量要求│允許使用代用品名稱及規(guī)定 │
律師365
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
─────┴─────┴────┴─────────────────
3．加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
4．包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
5．交（提）定作物辦法（包括運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān)）、地點(diǎn)：＿＿＿＿＿
6．驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：＿＿＿＿＿＿＿＿
7．給付定金數(shù)額、時(shí)間、方法：＿＿＿＿＿＿＿＿
8．結(jié)算方式和期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
9．違約責(zé)任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
10．其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
────────────┬─────────┬───────────
││定作方│承攬方│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 單位名稱 │ （蓋章）│?。ㄉw章）│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 法定代表人 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 簽約代表 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│地址│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│電話│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│電掛│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 開戶銀行及帳號│ │ │
├────────────┴─────────┴───────────┤
│保證單位│
││
第7篇：承攬合同范文
承攬人：________________________
簽訂地點(diǎn)：______________________
簽訂時(shí)間：________年____月____日
第一條 承攬項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬及支付期限
項(xiàng)目名稱及內(nèi)容
計(jì)量單位數(shù)量工作量（工時(shí)）報(bào)酬交付期限 單價(jià)金額 合計(jì)人民幣金額（大寫）：（注：空格如不夠用，可以另接）第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：_____________________________
第三條 承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：____________
第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：___________________________
第五條 承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗(yàn)方法：______________________________
第六條 定作人（是／否）允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來完成?？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲___________________
第七條 工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：________________________________
第八條 結(jié)算方法及期限：_______________________________________
第九條 定作人在________年________月________日前交定金（大寫）________________元。
第十條 定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人。
第十一條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)的，承攬人（是／否）可以留置工作成果。
第十二條 違約責(zé)任：______________________________
第十三條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：
（一）提交 ________________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十四條 其他約定事項(xiàng)：________________________________________
第8篇：承攬合同范文
一、加工（裝配）的項(xiàng)目
1.乙方向甲方提供加工（或裝配）_________（產(chǎn)品）______套（或件）所需的原材料（或散件）；甲方對乙方提供的原材料（或散件）進(jìn)行加工（或裝配），加工（或裝配）后將成品交付乙方。
2.加工成品名稱和數(shù)量：_________.
二、來料（或來件）的交付
乙方每月必須分______次（即每月的______日、______日以前）把加工生產(chǎn)所需要的原材料（或零配件、元器件）、包裝物料等運(yùn)到生產(chǎn)場地，并辦理交接手續(xù)。
甲方對乙方送來的原材料（或零配件、元器件）等必須派專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收和保管。經(jīng)驗(yàn)收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料（或零配件、元器件）或包裝物料數(shù)量不足時(shí)，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方更換或補(bǔ)足。
三、原材料損耗
加工時(shí)零件及原料損耗率為_____％，其損耗率由乙方免費(fèi)供應(yīng)，如損耗率超過______％，應(yīng)由甲方補(bǔ)充加工所需之零件和原料。
四、甲方責(zé)任
1.提供加工（或裝配）生產(chǎn)廠房______平方米。
2.招聘工人_________名。
3.提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備，費(fèi)用由甲方支付。
4.按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時(shí)向乙方交付成品。
5.協(xié)助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報(bào)手續(xù)。
6.協(xié)助乙方辦理加工所需原材料的進(jìn)口和加工成品的出口手續(xù)。
7.乙方要求甲方協(xié)助辦理的其他事宜。
五、乙方責(zé)任
1.提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設(shè)備材料，其價(jià)格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認(rèn)可，所需費(fèi)用由乙方墊支，甲方則從乙方支付的工繳費(fèi)內(nèi)逐月償還乙方墊支的本息，償還期為______年。
2.為使加工生產(chǎn)正?；梢曳教峁┥a(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測試儀器、檢驗(yàn)工具等。這部分器材，所有權(quán)仍屬乙方所有，只在合同期限內(nèi)由甲方保管使用，損壞和丟失由甲方負(fù)責(zé)修理或賠償，但正常維修由乙方負(fù)責(zé)。合同期滿后，由乙方自行處理。
3.按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時(shí)間要求，提供加工生產(chǎn)的原材料（或零部件和元器件）和包裝物料、輔料（或輔件）。
4.工人如因工作不力（含工廠管理人員），經(jīng)教育無效者，乙方有權(quán)向甲方提出調(diào)換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
5.甲方要求乙方協(xié)助辦理的其他事宜。
六、加工產(chǎn)品的交付
甲方每月分______次（即每月的____日、_____日和____日）在甲方廠區(qū)或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù)：
1.雙方必須派專人參加。
2.交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗(yàn)合格的成品或半成品。
3.雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
七、產(chǎn)品質(zhì)量
1.產(chǎn)品質(zhì)量，以乙方提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標(biāo)準(zhǔn)。
2.加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行，以工藝比較復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品，乙方必須派出常駐技術(shù)人員，對生產(chǎn)進(jìn)行具體的檢查指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3.產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加。
4.技術(shù)要求較高，人工無法檢查的產(chǎn)品，應(yīng)以機(jī)械測試檢查為準(zhǔn)。
5.不合格的產(chǎn)品，若純屬甲方加工質(zhì)量問題，甲方負(fù)責(zé)免責(zé)返修；若是原材料本身質(zhì)量問題，或是技術(shù)設(shè)計(jì)等原因造成，則乙方應(yīng)負(fù)擔(dān)返修費(fèi)用。
八、工繳費(fèi)
1.試產(chǎn)期（包括對職工培訓(xùn)）為______天，采取計(jì)時(shí)工繳費(fèi)，工人每人每天（八小時(shí)）工繳費(fèi)為______元。
2.試產(chǎn)期滿后，采取按件計(jì)算方式，在堅(jiān)持互利原則的基礎(chǔ)上、雙方應(yīng)根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進(jìn)行定價(jià)，并在生產(chǎn)加工合同中訂明為確保工人的合理收入，工繳費(fèi)平均每人每月不低于_______元。需要加班時(shí)，加班費(fèi)另計(jì)，但每個(gè)工人每天加班時(shí)間最長不得超過_______小時(shí)。
3.甲方工人生產(chǎn)消耗的水、電費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。
4.每月乙方支付甲方________元，作為工作管理費(fèi)。
九、結(jié)算方式結(jié)匯應(yīng)以乙方已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù)，采取D／P即期結(jié)匯或_________方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次，每月總結(jié)一次。
乙方逾期支付工繳費(fèi)，應(yīng)按銀行貸款利率向甲方加付延期利息，如連續(xù)______天不支付，甲方有權(quán)停止交付產(chǎn)品。
十、運(yùn)輸
乙方提供的加工機(jī)械設(shè)備、原材料、包裝物料等，以及甲方加工的成品提供的運(yùn)輸工具和付出的費(fèi)用，由乙方負(fù)擔(dān)。
十一、保險(xiǎn)
甲方的廠房、設(shè)備等，乙方的加工物料、設(shè)備和加工成品等，由甲、乙雙方分別向_______保險(xiǎn)公司投保，所需費(fèi)用各自承擔(dān)。
十二、稅收
雙方均應(yīng)遵守中國的有關(guān)稅法規(guī)定，按時(shí)繳納各自應(yīng)該繳納的稅款。
十三、擔(dān)保為了保證雙方履行合同和及時(shí)按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失，雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
十四、設(shè)備安裝與技術(shù)培訓(xùn)由乙方代購或借用的設(shè)備，乙方應(yīng)派出技術(shù)人員協(xié)助安裝，并對甲方人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。乙方技術(shù)人員的工資及一切費(fèi)用，由乙方負(fù)責(zé)。甲方為乙方派出的技術(shù)人員提供生活的方便條件。
十五、違約責(zé)任
1.乙方應(yīng)按本合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和時(shí)間要求進(jìn)料，并及時(shí)結(jié)匯，如因乙方的原因造成停產(chǎn)或其他經(jīng)濟(jì)損失，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
2.甲方應(yīng)按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時(shí)間要求向乙方交貨，如違背合同的規(guī)定造成乙方的經(jīng)濟(jì)損失，甲方應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
十六、聲明及保證
（一）甲方
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
（二）乙方
第9篇：承攬合同范文
關(guān)鍵詞：雇傭合同；承攬合同；合同標(biāo)的；解除權(quán)；合同雙方關(guān)系
中圖分類號：D92文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A文章編號：1673-291X（2011）06-0104-02
根據(jù)《合同法》規(guī)定，合同是指平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。中國《合同法》中對于承攬合同有專章規(guī)定，而對于雇傭關(guān)系未予明確，這就導(dǎo)致即使依據(jù)法律，在實(shí)踐中也沒有一個(gè)明確的標(biāo)準(zhǔn)，這也是二者競合頻繁發(fā)生的一個(gè)重要原因。本文旨在通過對雇傭關(guān)系和承攬關(guān)系從更深的性質(zhì)層面加以分析，盡量的使二者界限趨于明了，從而更為準(zhǔn)確地認(rèn)定責(zé)任，使合同雙方公平地承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的責(zé)任，達(dá)到維護(hù)合同雙方合法權(quán)益的目的。通過對雇傭合同和承攬合同的相關(guān)立法和司法實(shí)踐分析，發(fā)現(xiàn)從“合同標(biāo)的”、“解除權(quán)”、“合同雙方關(guān)系”三個(gè)方面進(jìn)行分析能更容易辨明二者之間的性質(zhì)差異。
一、雇傭合同與承攬合同的概念
雇傭合同和承攬合同的最早定義出現(xiàn)在古羅馬法中，相對于物的租賃，二者均強(qiáng)調(diào)合同一方對另一方的勞務(wù)租賃。在世界各國家和地區(qū)，對于雇傭合同和雇傭關(guān)系的立法規(guī)定大致類似。如瑞士債法典第319條規(guī)定，“雇員負(fù)有為雇主在確定的或者不確定的時(shí)間內(nèi)完成工作的義務(wù)，雇主應(yīng)當(dāng)依照時(shí)間（計(jì)時(shí)工資）或者完成的工作（計(jì)件工資）支付工資的合同”；1804年《法國民法典》第1711條規(guī)定，“雇傭，是指勞動與服務(wù)的租賃”；第1710條規(guī)定，“勞動力的租賃是指一方當(dāng)事人承擔(dān)義務(wù)，為他方完成某種事務(wù)，并由他方向其支付經(jīng)雙方約定之報(bào)酬的契約。”日本民法典第623條規(guī)定，“雇傭，因一方當(dāng)事人約定為相對人服勞務(wù)，相對人約定對之付予報(bào)酬而發(fā)生效力”等等。在中國大陸地區(qū)，雇傭合同在《合同法》中未予明確規(guī)定。2003年12月4日最高人民法院審判委員會第1 299次會議通過《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》中，第9條規(guī)定，“雇員在從事雇傭活動中致人損害的，雇主應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；雇員因故意或者重大過失致人損害的，應(yīng)當(dāng)與雇主承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。雇主承擔(dān)連帶賠償責(zé)任的，可以向雇員追償。前款所稱‘從事雇傭活動’，是指從事雇主授權(quán)或者指示范圍內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營活動或者其他勞務(wù)活動。雇員的行為超出授權(quán)范圍，但其表現(xiàn)形式是履行職務(wù)或者與履行職務(wù)有內(nèi)在聯(lián)系的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為‘從事雇傭活動’?！笔状螌χ袊蛡蜿P(guān)系作出初略規(guī)定。普遍學(xué)說一般認(rèn)為雇傭合同是指一方 （即雇員）提供勞動力，以從事某種工作，由對方（即雇主）提供勞動條件和勞動報(bào)酬的協(xié)議 （或契約），強(qiáng)調(diào)勞務(wù)過程的租賃。
羅馬法中規(guī)定，“所謂承攬就是勞務(wù)結(jié)果的租賃”，其將承攬放在租賃契約之中，在當(dāng)時(shí)特指當(dāng)事人一方約定為向?qū)Ψ酵瓿梢欢ǖ墓ぷ鞫帐軋?bào)酬的契約，并基于這一目的而產(chǎn)生出對風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和瑕疵擔(dān)保的不同處理方式。《法國民法典》沿用了羅馬法的體例和分類，而《德國民法典》第631條至第651條以專章對承攬合同和類似的合同進(jìn)行了全面界定，將其脫離租賃，單列為一類合同。中國《合同法》對于承攬合同有明確規(guī)定，根據(jù)《合同法》第251條規(guī)定，“承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同”。并對承攬工作的具體事項(xiàng)進(jìn)行了具體列舉，如承攬加工、承攬定作、承攬修理、承攬房屋等不動產(chǎn)的修葺改建、承攬改造改制、承攬印刷、承攬復(fù)制、承攬測試、承攬檢驗(yàn)等。在理論學(xué)說上，承攬的外延擴(kuò)展更為廣泛，一般認(rèn)為可以分為三大類：第一類是有體的客體制作變更，第二類是無體的精神客體創(chuàng)作，第三類是單純的以勞動過程為客體的行為。
二、雇傭合同與承攬合同的性質(zhì)辨析
1.合同標(biāo)的辨析。雇傭合同和承攬合同標(biāo)的不同是二者最顯著也是最重要的區(qū)別。根據(jù)一般理論，雇傭或者雇傭關(guān)系一般被表述為：“雇傭，即當(dāng)事人約定一方于一定或不定期內(nèi)，為他方服務(wù)，他方給付報(bào)酬之契約?！庇纱丝梢?，雇傭的標(biāo)的物是雇員的勞動力，是人類的一般勞動。所以，雇傭合同的標(biāo)的是雇員對于雇主一般勞動的交付，強(qiáng)調(diào)的是勞動的過程而非結(jié)果，具有普遍性和不特定性。雇員需付出符合合同要求的勞務(wù)過程即可向雇主請求取得相應(yīng)報(bào)酬，不受是否達(dá)到勞動目的限制。
承攬合同在性質(zhì)上屬于完成并交付勞動成果的合同，其標(biāo)的物是經(jīng)過承攬人的特定技術(shù)加工才形成的物化結(jié)果，是不能通過一般市場購買取得的，所以說承攬合同的標(biāo)的物具有特定性。勞動標(biāo)的是承攬人與定作人約定的特定工作成果的交付，強(qiáng)調(diào)的是勞動最終目的的達(dá)到，勞動成果的交付，勞動過程作為達(dá)到勞動成果的手段則不具有重要性。承攬人只有依據(jù)符合定做人要求的工作成果，才能請求取得報(bào)酬，僅有勞務(wù)過程而沒有結(jié)果則不得請求報(bào)酬。此外，根據(jù)中國《合同法》第261條規(guī)定，承攬人完成工作時(shí)，應(yīng)該向定作人交付工作成果，并提交相關(guān)的技術(shù)資料與質(zhì)量證明。而雇傭合同因?yàn)榻桓兜氖且话闳祟悇趧?，所以沒有此項(xiàng)要求。
2.解除權(quán)辨析?！逗贤ā纷鳛樗椒ǖ牡湫痛?，合同雙方的意思自治是其最重要的原則，所以一般來說，合同的設(shè)立、變更和解除均應(yīng)由當(dāng)事人協(xié)商以達(dá)成合意。但根據(jù)中國《合同法》第286條規(guī)定，“定作人可以隨時(shí)解除承攬合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失?！笨梢钥闯?，在承攬合同中，在合同的解除方面，定作人和承攬人的地位并不完全對等，定作人的任意解除權(quán)作為一種形成權(quán)，其行使不需要任何的條件。而在雇傭合同中，不存在任何一方具有任意解除權(quán)情況，解除權(quán)的行使往往發(fā)生在法定的、約定的解除事由發(fā)生，或者一方當(dāng)事人的違約的情況下。
雇傭合同和承攬合同的解除權(quán)的不同主要是由其合同的性質(zhì)，及其背后所代表的法的價(jià)值決定的。因?yàn)楣蛡蚝贤臉?biāo)的是雇員的一般勞動過程，在勞動進(jìn)行的同時(shí)，其標(biāo)的意義也同時(shí)實(shí)現(xiàn)，雇主和雇員的利益均已在勞動完成的范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)，體現(xiàn)了法律的自由價(jià)值和正義價(jià)值。承攬合同的標(biāo)的是承攬人要完成的特定工作結(jié)果，相對于雇傭合同的標(biāo)的，具有特定性的特點(diǎn)。法律賦予定作人任意解除權(quán)體現(xiàn)了法律對自由和效率價(jià)值的追求，如果合同結(jié)果對于定作人已無意義，而定作人無解除權(quán)而任由承攬人根據(jù)合同完成工作的話，則會造成社會效率的低下和資源的浪費(fèi)。此處出現(xiàn)的定作人和承攬人權(quán)利的不對等，表現(xiàn)出了法律的自由效率價(jià)值和秩序價(jià)值的沖突，無疑，二者相比之下，法的自由和效率價(jià)值更具有目的性和終極性，而法的秩序價(jià)值是一種不可過分強(qiáng)調(diào)的價(jià)值，賦予承攬人任意解除權(quán)的本身體現(xiàn)了在解決法的價(jià)值沖突中所遵循的平衡原則。
3.合同雙方關(guān)系辨析。在雇傭合同和承攬合同中，合同雙方之間的關(guān)系表現(xiàn)出不同的形態(tài)。
首先，在雇傭合同中，雇員和雇主的關(guān)系體現(xiàn)出“隸屬”的特征。雇員的工作不具有自主性，其技術(shù)、設(shè)備以及工作流程、內(nèi)容等均由雇主安排，雇員要付出的僅是經(jīng)過授權(quán)或者指揮的勞動力。同時(shí)，雇主可以對雇員的工作進(jìn)行指揮和監(jiān)督，同時(shí)也具有一定的處分權(quán)，如果雇員的工作不符合雇主的安排，有消極怠工，偷工減料等行為時(shí)，雇主有權(quán)對雇員進(jìn)行扣發(fā)工資、扣發(fā)獎金、訓(xùn)誡、警告等處分。雇員對依照雇主指示完成工作的結(jié)果不負(fù)責(zé)任，而應(yīng)當(dāng)由雇主對期望的工作效果是否取得負(fù)全部責(zé)任?？偠灾?，在雇傭合同中，雇主的指揮指示行為決定勞動效果的發(fā)展方向，對工作是否達(dá)到預(yù)期效果起主要作用，而雇員的一般人類勞動可以視為是雇主自身勞動能力的延伸。在一定程度上，雇員和雇主可以視為一個(gè)完成一工作的整體的“人”，二者的關(guān)系可以形象理解為是“手臂”與“大腦”的關(guān)系，“手臂”受“大腦”指揮，“大腦”對“人”的行為負(fù)責(zé)。
其次，在承攬合同中，定作人和承攬人在完成工作過程中的關(guān)系更多體現(xiàn)出一種“平等”的特征。定作人的義務(wù)主要有三：一是提出需要達(dá)到的工作效果，明確的工作成果要求。二是根據(jù)所要求的工作效果自主選擇承攬人。三是在承攬人完成工作，達(dá)到預(yù)期工作效果后向承攬人支付報(bào)酬；或者在承攬人未完成工作或者未達(dá)到定作人要求的工作效果的情況下，追究定作人責(zé)任。承攬人的義務(wù)主要有：一是具有符合定作人要求的技術(shù)能力以及工作設(shè)備等。二是依靠自身技術(shù)能力和設(shè)備自主完成工作，達(dá)到定作人要求的預(yù)期工作目的，取得符合要求的工作成果。三是向定作人交付工作成果，取得報(bào)酬或者承擔(dān)責(zé)任。在承攬人完成工作的過程中的行為不受定作人干涉，對約定的工作成果是否達(dá)到承擔(dān)全部責(zé)任。承攬合同也表現(xiàn)出一定的人身性，即承攬人基于對于定作人的特別信任，有義務(wù)以自己的設(shè)備和技術(shù)親自完成主要工作，而不得隨意請人代為完成。總之，承攬人和定作人之間的關(guān)系可以理解為“大腦”和“大腦”的關(guān)系，各個(gè)“大腦”對自己的“手臂”的行為負(fù)責(zé)。
參考文獻(xiàn)：
[1]魏振瀛.民法:第3版[M].北京:北京大學(xué)出版社，2007.
[2]廖妍.論狹義雇傭關(guān)系[J].企業(yè)家天地，2008，(11).
[3]佟欣秋.承攬合同與買賣合同的性質(zhì)辨析[J].遼寧師范大學(xué)學(xué)報(bào):社會科學(xué)版，2010，(3).
[4]崔健遠(yuǎn).承攬合同四論[J].河南省政法管理干部學(xué)院學(xué)報(bào)，2010，(2).
